成功案例 建设工程施工合同纠纷案：层林律师代理胜诉追回1279万工程款

　　原告重庆市xx建筑工程有限公司委托段宏泉律师代理起诉被告重庆市xx房地产开发有限公司，主张支付拖欠工程款1340万元及逾期付款违约金（自2017年5月25日起按央行贷款利率计算），并要求确认对xx大世界项目享有工程款优先受偿权。

　　原告称双方2015年签订固定总价3066万元的施工合同，工程已竣工并投入使用，被告仅支付1634万元。被告抗辩称合同实为单价1338元/㎡据实结算，工程未完成综合验收且存在未施工部分（如内墙、车库等），付款条件未成就，优先受偿权已超期限。

　　段宏泉律师深入研判案情，全面收集证据材料，精准把握争议焦点。通过系统梳理合同条款、工程验收记录及付款凭证，形成完整的证据链条，制定最优诉讼策略，为维护当事人合法权益提供专业保障，作出以下观点：

　　1、合同第一部分约定工程为综合单价包干（1338元/㎡，总价暂定3066万元），除发包人原因导致的工程量增减按2008定额下浮10%调整外，其他情况不予调价。第二部分约定承包人提交竣工报告后，发包人应在28天内组织验收，14天内批复，逾期视为已被认可。

　　2、我方提交竣工验收意见书载明工程面积22918.25平方米且完成合同全部内容，被告未举证反驳。据此认定工程款总额为30664618.5元（1338元/㎡×22918.25㎡），被告应承担举证不能的后果。

　　3、综合验收合格是案涉工程勘察、设计、施工、监理和建设单位共同作出的验收意见，而被告认为综合验收合格是指建设行政主管部门作出的验收意见。在合同约定不明而双方又无法达成一致意见时，应当按照法律法规及相关规范性文件作出理解。

　　经过审理，法院认为我方主张的优先受偿权符合法律和司法解释规定，并予以支持。

　　一、由被告重庆市xx房地产开发有限公司于本判决生效后十五日内支付原告重庆市xx建筑工程有限公司工程款12798776.5元及违约金（违约金以12798776.5元为本金，从2018年9月29日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至付清之日止）；

　　二、原告重庆市xx建筑工程有限公司在被告重庆市xx房地产开发有限公司欠付的工程款及利息范围内就xx大世界项目工程折价或者拍卖的价款优先受偿；

　　如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　案件受理费107410元，保全费5000元，由原告重庆市xx建筑工程有限公司负担7410元，被告重庆市xx房地产开发有限公司负担105000元。